Договор на изготовление вагона бытовки

Договор на изготовление вагона бытовки

Типовой образец договора купли-продажи бытовки (вагончика)

Москва «___» __________ 2020 гОбщество с ограниченной ответственностью «______________________» (далее ООО «____________») в лице Генерального директора _____________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель» с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ФаворитСтрой» в лице Генерального директора Григоряна Армана Размиковича, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили между собой настоящий договор о нижеследующем:1. Предмет договора1.1. Предметом а является покупка _____ блок-контейнеров, схема, описание, комплектация которых указана в Приложении 1 к настоящему договору, именуемые в дальнейшем «Товар», осуществляемая Поставщиком Покупателю в порядке и на условиях настоящего а.1.2. Доставка Товара Покупателю осуществляется Поставщиком по адресу:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2.

Договор и спецификация — образец

Образец договора на поставку, изготовление, приобретения бытовки.

Бытовку купить, купить блокконтейнер.

(скачать) ическая бытовка тип БК (скачать) — бытовка деревянная (скачать) ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ (строительства) №___________ «____»__________2015 г. ООО «РОСТ», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора Самохвалова Алексея Львовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________ действующего на основании собственных интересов, и именуемое в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 1. Предмет договора. 1.1. Продавец обязуется продать, а Покупатель принять и оплатить товар на условиях, предусмотренных настоящим договором, в количестве и ассортименте, указанном в товарной накладной, актах, приложениях являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

Договор покупки бытовки простой

В данном документе оговариваются дополнительные затраты подрядчика и устанавливается новый срок окончания работ по данному договору.12.6 Если заказчик в процессе выполнения работ по данному договору берет на себя поставку отдельных материалов или оборудования, то он обязан согласовать с подрядчиком сумму (до момента поставки материалов), на которую уменьшается стоимость договора.

Подрядчик имеет право увеличить стоимость работ, связанную с применением более дорогостоящих материалов.12.7 Согласованные с заказчиком в чертеже и описании размеры и конструктивные решения являются обязательными для подрядчика, независимо от имеющихся отступлений от СНИПов и ГОСТов, и не могут служить причиной отказа от приемки выполненных работ.12.8 Заказчик не имеет право вмешиваться в деятельность подрядчика, в т. ч. ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ БЫТОВОК И БЛОК-КОНТЕЙНЕРОВ № г.

договора по типам

Обеспечить перевозку и разгрузку Товара. 1.5 Передать Товар в количестве и по описанию и качеству, соответствующим требованиям договора. 2. Сумма договора. Порядок расчетов 2.

1 Сумма настоящего договора составляет ( рублей) рублей.
2.2 3.3 Разгрузка товара запрещается вблизи ЛЭП и инженерных сетей 3.4 В случае невыполнения п. 3.2.

Покупатель несет полную финансовую ответственность за транспортные расходы.

Договор купли продажи бытовки

Важно С момента подписания настоящего договора вся предшествующая переписка, документы и переговоры между сторонами по вопросам, являющимся предметом настоящего договора, теряют силу. 8.

4 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть. 9.

Юридические адреса и реквизиты сторон: Продавец: ИНН// Адрес юрфакт.: г. Москва Ул. Ижорская, д. 8 р/с Тверское отделение Сбербанка России .

Москва к/с Тел/Факс: (4 Покупатель: Ф. И.О. Генеральный директор Ф.

Договор о строительстве бытовки

Внимание Место установки бытовки Калужская область район участок № 29 в СНТ Березка . 1.2. Сроки выполнения работ: начало работ 19 мая 2015 года, окончание работ 24 мая 2015 года.

Сроки работ могут быть изменены по независящим от Исполнителя причинам: в связи с геологическими или погодными условиями, а также форс-мажорными обстоятельствами. 2. Обязанности сторон. 2.1.

Договор

В случае необходимости выполнения работ, не оговорённых настоящим договором, между сторонами заключается дополнительное соглашение, сумма договора не меняется, работа оплачивается Заказчиком отдельно, согласно пункту 4.2.2 и 4.2.3.3.5.

Заказчик определяет границы своего участка, местоположение будущего строения, составляется эскизный чертеж, на котором указана привязка будущего строения к местности.3.6. Заказчик несет ответственность за наличие у него документов, подтверждающих право собственности на землю.3.7.

Заказчик обеспечивает беспрепятственный доступ Подрядчика на свой участок в течение всего периода строительства. При условии платного въезда автотранспорта Подрядчика на участок Заказчика, Заказчик оплачивает эти расходы.3.7.1.
Подрядчик обеспечивает:3.7.2.

Наличие стройматериалов (если другое не оговорено пунктами настоящего договора или приложениями к настоящему договору);3.7.3.

Договор купли-продажи бытовки

Как правило, такой договор оформляется с той целью, чтобы можно было понять, его суть в том, чтобы одна сторона передала другой стороне предмет;

  • Обязательно должен присутствовать пункт, раскрывающий характеристики предмета сделки;
  • Стоимость сделки;
  • Права и обязанности участников сделки;
  • Порядок передачи объекта продажи;
  • Иные условия для сторон;
  • Основания, порядок расторжения, внесения изменений в соглашение;
  • Адреса и подписи сторон.

Скачать образец договора купли-продажи бытовки (вагончика). Скачать бланк договора купли-продажи бытовки (вагончика).
Скачать бланк договора купли-продажи бытовки (вагончика) между физическими лицами.

Art build group

Согласно данному соглашению Продавец гарантирует выполнение, по заданию Покупателя , следующих услуг: ,Покупатель обязуется оплатить эти услуги. 2. Исполнитель оказывает услуги лично (без привлечения 3-х лиц) 3.

Стоимость оказываемых услуг составляет: рублей(сумма прописью и цифрами) 4. Услуги оплачиваются в следующие сроки и в следующем порядке:а) Предоплата( сумма) б) Остаток( сумма) 5.

В случае невозможности выполнения заказа, возникшей по вине Покупателя, услуги подлежат оплате в полном объеме.6.

Покупатель вправе отказаться от исполнения настоящего договора оказания услуг физическим лицом при условии оплаты Продавцу фактически понесенных им расходов.7.

Важно Продавец вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии полного возмещения Покупателю убытков.8. К настоящему договору применяются общие положения о подряде (ст.
702 — 729 ГК РФ), если это не противоречит ст. ст.

Бытовки — цены, производство, доставка, монтаж

Предметом Договора является покупка (бытовки) блок-контейнера, схема, описание, комплектация — в Приложении.

Компания «ФаворитСтрой» предлагает различные удобные варианты оплаты, как бытовок, так и строительных работ.

Винтовые сваи от компании «ФаворитСтрой». Только у нас! Цена: 4 700 руб. Подробности по телефону!

Доставка – 100 руб/км. Осуществляем доставку блок-контейнеров и сборку бытовок на территории Москвы и области.

Купить качественную недорогую бытовку

Раскрыты особенности конструкции, плюсы и минусы эксплуатации. Отдельно рассмотрены жилые модульные здания, их достоинства и недостатки Дома из клееного бруса купить 155.39 рублей / 4026 знаков / 38.60 рублей за 1000 знаков / Копирайтинг (Строительство) — Среди многообразия строительных материалов для строительства домов самым популярным остается дерево.

Только настоящие бревна уже не используются, а клееный брус как раз то, что нужно. Этот материал сделан по новой технологии и имеет массу достоинств Статья: Инфракрасный пленочный пол купить 137.50 рублей / 4042 знаков / 34.

02 рублей за 1000 знаков / Рерайтинг (Строительство) — Каждый из нас может воспользоваться новой современной, в настоящее время недорогой и экономичной, экологически чистой и очень полезной для здоровья системой отопления.

Использование пенополиуретана для утепления временных построек купить 61.48 рублей / 1996 знаков / 30.80 рублей за 1000 знаков / Рерайтинг (Строительство) — Рассказывается как при помощи пенополиуретана выполнить утепление временных строений. Разновидности дачных бытовок купить 156.54 рублей / 4060 знаков / 38.

56 рублей за 1000 знаков / Копирайтинг (Строительство) — Какая же дача без универсальной бытовки? Расскажем об их видах и преимуществах, поможем выбрать качественный товар для их сооружения Область применения бытовок, или Как объять необъятное купить 404.25 рублей / 3677 знаков / 109.

94 рублей за 1000 знаков / Копирайтинг (Строительство) — Приведены две классификации бытовок.

Описаны достоинства и недостатки (их мало) мобильных сооружений, очерчена сфера их применения. Текст структурирован (подзаголовки, списки).

Договор и спецификация — образец

Гарантия на все 3 месяца! Сертификат соответствия. Свидетельство радиационного качества. Сертификат соответствия. НАШИ РЕКВИЗИТЫ Наименование….. ООО «БИТ-СТРОЙ» ИНН ………………. 7722438646 КПП ………………. 772201001 ОГРН ……………… 1187746165287 БИК ………………. 044525593 Номер счета ……. 40702 810 4020 1000 1715 Кор. счет ………… 30101 810 2000 0000 0593 Банк ……………….

АО «АЛЬФА-БАНК» Почтовый адрес: г. Москва, ул. Сторожевая, д.18, кв./оф.

iv 4 Время и дни работы: круглосуточно, без выходных и праздников СКАЧАТЬ ДОГОВОР Договор на разовое оказание услуг с физическим лицом № « » 2017 г Гражданин именуемый в дальнейшем «Продавец», и именуемый в дальнейшем «Покупатель», заключили настоящий договор оказания услуг, далее «Договор», на следующих условиях: 1.

Поставка песка для экипировки вагонов АО «Сибирский Антрацит»

Подрядчик может выполнить свои обязанности по настоящему договору досрочно. Заказчик в случае досрочной сдачи объекта обязан досрочно принять и оплатить выполненные работы. При необходимости строительная бытовка может быть укомплектована, соответственно, к потребностям, то есть особое расположение комнат, окон и проемов, электрооборудование.

Если хотите, чтобы баня максимально была похожа на настоящую, то по вашему желанию мы можем также использовать при изготовлении бани брус.

В случае если подъезд автомобиля с манипулятором невозможен или осложен, мы предлагаем услугу сборки бытовки на участке клиента. В данном случае выезд осуществляется на грузовом автомобиле без манипулятора.

Договор № _на выполнение работ по изготовлению бытовых модулей (жилые вагоны-балки)

НА выполнение работ по изготовлению

бытовых модулей (жилые вагоны-балки)

г. Якутск “____” февраля 2017 года

Акционерное общество «Вилюйавтодор», именуемое в дальнейшем Заказчик, , действующего на основании Устава с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице ___________________________, действующего на основании ________ с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, в соответствии с Протоколом №______________ от «___» ______ 2017 г. заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению в интересах Заказчика работ, указанных в пункте 2.1.1. на условиях, установленных настоящим договором.

2. Обязанности Сторон

2.1.1. Провести работы по изготовлению бытовых модулей (жилые вагоны-балки), в количестве 5 (пять) штук по техническим параметрам и спецификации указанной в Приложении к настоящему договору

2.2.1. Своевременно предоставлять достоверную информацию, исходные данные и документальные материалы, необходимые для надлежащего исполнения Исполнителем принятых на себя обязательств.

2.2.2. Оплатить стоимость работ в порядке, размерах и в сроки, предусмотренных п.3 договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ, выполняемых в соответствии с настоящим договором, составляет ________ (__________) рублей 00 копеек, НДС.

3.2. Стоимость работ является твердой и включает все расходы необходимые для исполнения условий договора включая расходы на материалы, работы, налоги, сборы и прочие платежи.

3.3. Оплата производится за фактически выполненные работы, Заказчиком путем перечисления оплаты на расчётный счёт исполнителя в размере 100 % от их общей стоимости, в течение 30 календарных дней с момента подписания Акта приемки-сдачи работ,

4. Условия выполнения работ

4.1. Работы должны быть выполнены в течение __ (_____) рабочих дней, с момента подписания настоящего договора.

4.2. Работы выполняются Исполнителем по адресу: ____________________

4.3. Исполнитель имеет право без согласия Заказчика привлекать к выполнению работ любых третьих лиц.

4.4. Исполнитель обязуется выполнить работы в надлежащем качестве, в соответствии с условиями настоящего договора с соблюдением требований установленных по технике безопасности, охране труда и действующему законодательству РФ.

4.5. По факту проверки качества выполненных работ Исполнитель предоставляет Заказчику акт приема-сдачи. Заказчик в течение 3 (Трех) дней с момента получения акта обязуется подписать акт либо представить Исполнителю мотивированную претензию. В случае если Заказчик в установленный настоящим пунктом срок не подпишет предоставленный Исполнителем акт либо не заявит мотивированную претензию, работы считаются выполненными в полном соответствии с условиями настоящего договора.

4.6. В случае не устранения Исполнителем выявленных несоответствий и нарушений указанных в мотивированной претензии Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке с правом требования возврата оплаченной предоплаты.

5. Досрочное прекращение договора

5.1. Договор может быть досрочно прекращен сторонами в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.

6. Ответственность сторон

6.1. При нарушении Исполнителем сроков выполнения работ, он обязуется уплатить Заказчику пеню в размере 0,01% от общей стоимости работ, за каждый день просрочки.

6.2. При нарушении Заказчиком сроков оплаты работ, он обязуется уплатить Исполнителю пеню в размере 0,01% от общей стоимости работ, за каждый день просрочки.

6.3. Заказчик обязан вывезти изготовленные бытовые модули (жилые вагоны-балки) со склада Исполнителя (_______), в течение 30-ти дней с момента подписания Акта–приема передачи. В противном случае Исполнитель имеет право принять работу на ответственное хранение. Стоимость ответственного хранения составляет 200,00 руб. за 1м2 в месяц. Передача и отгрузка осуществляется после оплаты услуг по ответственному хранению.

Читать еще:  Заказчик не выполнил условия договора

7. Основания освобождения от ответственности

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение своих обязательств по настоящему договору, если надлежащее исполнение обязательств невозможно вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

7.2. Об обстоятельствах непреодолимой силы стороны должны извещать друг друга в письменной форме в течение 5 дней с момента их наступления.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору, разрешаются путем переговоров.

8.2. В случае недостижения согласия по спорным вопросам, Стороны передают их на рассмотрение арбитражного суда по месту нахождения ответчика, применимым правом при этом является право Российской Федерации.

9. Особые условия договора

9.1. Все изменения, дополнения к настоящему договору оформляются двусторонними соглашениями, заключаемыми в письменной форме и являющимися неотъемлемыми частями договора.

10. Срок действия договора.

10.1. Настоящий договор заключен в двух подлинных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.2. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами, прекращается надлежащим исполнением Сторонами принятых на себя обязательств.

11. Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи Сторон

677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 203 мкр., корпус 12Тел: (4112)318832

, в АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО г. Якутск

к Договору на выполнение работ по изготовлению бытовых модулей (жилые вагоны-балки)

№_______ от “____” февраля 2017г.

Блок-модуль 6,00 х 2,45 м

Количество, шт. 1

Масса полного снаряженного изделия, кг 3000 ±5%,

Габаритные размеры здания, мм

Площадь здания (по основанию), м2 14.7

Степень огнестойкости III (по СНиП21-01-97)

Допустимая ветровая нагрузка, кгс/м2 48

Допустимая снеговая нагрузка, кгс/м2 250

Температурный режим, °C от -60 до +40

Электрика, напряжение питающей сети, В 220

Расчетный срок службы, лет 15

Расчетная нагрузка на пол 250 кг/м²

1. Каркас: сварной несущий швеллер №10, верхняя рама из горячекатаного уголка 75х75х5,0 мм, угловые стойки из металлического горячекатаного уголка 75х75х5,0 мм, промежуточные стойки и поперечные ребра жесткости из металлического горячекатаного уголка 75х75х5,0 мм. Металлические конструкции выполняются с антикоррозионной защитой. Для укрепления внутренней и наружной отделки, а также для предотвращения «мостика холода» используется деревянная обрешетка из бруса 100х40 мм и доски 100х25 мм. Деревянные конструкции пропитываются защитной мастикой от гниения.

2. Внешняя отделка стены выполняется оцинкованным профнастилом С 10; толщина 0,55 мм, с полимерным покрытием цвета по шкале RAL (с согласования Заказчика).

3. Теплоизоляция: потолок, стены, пол–полистирол марки ПСБ-С М-25 (толщина 50мм), минеральная вата KNAUF по периметру (толщина 50 мм).

4. Отделка стен и потолка – панели МДФ.

5. Пол – линолеум.

6. Окно ПВХ – стеклопакет двухкамерный 32 мм, поворотно-откидное 800х1000 – 2 шт.

7. Входная дверь металлическая утепленная, производство Россия – 1 шт.

8. Электропакет: светильники потолочные дневного света, выключатели, розетки двойные.

Внутренние электрические сети выполнены по 3-х проводной схеме (фаза, рабочий ноль,

защитный ноль) медным кабелем ВВГ в кабель-каналах. Сечение жил принято по мах токовой

Договор на изготовление бытовки образец

Бесплатная юридическая помощь

3. Передача товаров Покупателю и их возврат. 3.1. Датой передачи товара считается дата подписания товарной накладной и акта о приеме товара представителем Покупателя. 3.2. В случае отказа принимать товар, Покупатель обязан указать причину отказа в акте о приеме передачи товара.

4. Приемка товаров по количеству и качеству.

4.1. Покупатель обязан принять товар: по количеству и внешнему виду непосредственно при его получении от Продавца. 4.2. Представители Продавца и Покупателя в день передачи товара подписывают товарную накладную на переданные товары и акт, в котором отражают результат его приемки по количеству и внешнему виду.

Инфо Бригада строителей Подрядчика обязана:

  • Произвести монтаж фундамента из материалов, предоставленных подрядчиком согласно схеме фундамента №1 по настоящему договору.
  • На этом обязанности бригады строителей заканчиваются.
  • Произвести сборку сруба в комплекте пиломатериалов из материалов подрядчика без внутренней отделки под временную кровлю рубероид.

Образец договора на изготовление и поставку продукции

Поставить Продукцию в соответствии с предоставленными Покупателем образцами, с предоставлением всех необходимых сертификатов и документов. 2.1.3. Поставить Продукцию в течение пятнадцати рабочих дней с момента получения заявки от Покупателя.
2.1.4.Уведомить Покупателя не позднее трех рабочих дней до момента поставки о предстоящей поставке Продукции по электронной почте ________или по телефону _______.

Договор на изготовление бытовки образец


В случае обнаружения дефекта поставленной Продукции (выявления некачественной Продукции) в течение гарантийного срока вызов и явка представителей Продавца для участия в составлении рекламационного акта являются обязательными. Продавец обязан направить своего представителя к месту нахождения некачественной Продукции в течение трех календарных дней с момента получения соответствующего уведомления от Покупателя.

  • Обязательно должен присутствовать пункт, раскрывающий характеристики предмета сделки;
  • Стоимость сделки;
  • Права и обязанности участников сделки;
  • Порядок передачи объекта продажи;
  • Иные условия для сторон;
  • Основания, порядок расторжения, внесения изменений в соглашение;
  • Адреса и подписи сторон.

Скачать образец договора купли-продажи бытовки (вагончика).

Скачать бланк договора купли-продажи бытовки (вагончика).

Скачать бланк договора купли-продажи бытовки (вагончика) между физическими лицами.

Существенные условия договора купли-продажи бытовки (вагончика)

Такой договор – представляет собой важнейшее соглашение, по нему продавец передает в собственность покупателю движимое нежилое помещение.

Договор на изготовление бытовки образец скачать

7.5. Продавец несет ответственность за поставку Продукции, обремененной правами третьих лиц, и обязан возместить Покупателю убытки, причиненные в результате предъявления Покупателю соответствующих претензий третьих лиц.

Договор на изготовление бытовки образец 2018

Заказчиком и далее буксируются на участок за счет Заказчика, либо возвращаются назад с оплатой Заказчиком транспортных расходов по двойному тарифу.

Расчистку подъездных дорог, и строительной площадки Заказчик обеспечивает до начала выполнения работ.2.3.

Внимание Прежде чем купить бытовку или вагончик, в обязательном порядке потребуется внимательно изучить договор, без которого сделка не является действительной.

Кроме того, нельзя доверять устным договоренностям, так как всегда есть риски столкнуться с мошенническими действиями.

2155317.ru

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами. 11.3.

Договор на изготовление вагона бытовки образец

Продукции,в течение 10 дней с момента получения уведомления Покупателя о расторжении Договора. Датой расторжения Договора считается дата направления соответствующего уведомления Покупателем, если иное не указано в самом уведомлении.

Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за невыполнение своих обязательств по Договору в срок, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредвиденных об стоятельств, возникающих в период действия Договора, на которые Сторона не может реально воздействовать и которые она не могла реально предвидеть (в том числе, наводнения, землетрясения, извержения вулкана и иные стихийные бедствия, войны и военные действия, блокады, запрещение импорта или экспорта, изменения законодательства).

Предоставить для бригады строителей, бытовку или строительный вагончик с электричеством или дровяным отопителем для проживания бригады на момент монтажа фундамента и сруба. Аванс на проживание бригады, сумма оговаривается с бригадиром.

А также уборную или временный туалет для соблюдения правил СЭС.

3.5. Принять и оплатить полученные стройматериалы во время, в сроки установленные настоящим договором.

Принять и оплатить во время строительные работы в сроки оговоренные настоящим договором.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

4.1. Подрядчик в счет стоимости предусмотренной в статье №2 обязуется выполнить все работы, предусмотренные настоящим договором и сдать результат Заказчику в срок, в состоянии пригодном для его дальнейшего строительства и нормальной его эксплуатации.

Ширина не менее 400 сантиметров, длина не менее 600 сантиметров.

Высота от основания нижней обвязки до верха балок перекрытия первого этажа не менее 2 метра 60 сантиметров. Высота потолков от пола не менее 2 метров 30 сантиметров.

В бытовки предусмотрена установка двух пластиковых окон размерами 1 метр на 1 метр по фасадной стороне симметрично от входной двери располагаемой по центру фасадной стороны.

Оба окна снабжены откидным механизмом (одинарный стеклопакет).

Дверь металлическая размерами 200 на 90 сантиметров, снаружи выкрашена нитрокраской серого цвета, изнутри отделана винилискожей бежевого цвета, имеет замок с тремя ключами и открывается в правую сторону.

Сторонами путем переговоров, а по не достижению согласия – судом по местонахождению Подрядчика.

10.7. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную силу, — по одному экземпляру для каждой стороны.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, в связи с обстоятельствами, возникающими помимо воли и желания Сторон после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера и которые сторона не могла предвидеть или избежать, включая гражданские волнения, эпидемии, блокаду, автомобильную аварию, землетрясения, наводнения, пожары, болезнь, и другие стихийные бедствия, а также забастовка, правительственные постановления или распоряжения государственных органов.

Изготовление сруба, материалов, погрузка и доставка на участок заказчика рублей. Установка сруба на участке Заказчика и на фундамент изготовленный подрядчиком рублей. Общая стоимость договора рублей.

2.2. Расчеты по настоящему договору осуществляются наличными средствами и в следующем порядке:

  1. В день подписания настоящего договора Заказчик выплачивает Подрядчику в качестве аванса % от суммы стоимости сруба и пиломатериалов с погрузкой и доставкой что составляет рублей.
  2. После изготовления сруба, пиломатериалов и их доставке на участок заказчика еще % от суммы стоимости сруба и пиломатериалов с погрузкой и доставкой что составляет рублей.
  3. И после установки комплекта сруба и акта сдачи и приемки выполненных Подрядчиком работ по настоящему договору рублей за установку сруба в комплекте пиломатериалов, не позднее двух банковских дней.

Договор и спецификация — образец

Образец договора на поставку, изготовление, приобретения бытовки. Бытовку купить, купить блокконтейнер.

договор поставки (скачать)

Спецификация металлическая бытовка тип БК (скачать)

спецификация дерево — бытовка деревянная (скачать)

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ (строительства) №___________

ООО «РОСТ», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора Самохвалова Алексея Львовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________ действующего на основании собственных интересов, и именуемое в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1.

Приобретение или изготовление необходимого материала, доставка сборка комплекта деревянного дома размером и характеристиками, установленными индивидуальной схемой №2 и пояснением к схеме предоставляемой Заказчиком и являющийся неотъемлемой частью настоящего договора. Подрядчик обязуется произвести погрузку и доставку собственными силами автомобильным транспортом на место строительства и произвести монтаж комплекта дачного дома на фундамент заказчика по указанному им адресу. Заказчик обязуется во время принять по акту приемки и по качеству и количеству материалы и вовремя оплатить их в ниже оговоренные сроки. Так же Заказчик обязуется вовремя принять по акту приемки и оплатить выполненные подрядчиком работы по монтажу фундамента и установке комплекта дачного дома в ниже оговоренные сроки.

В случае получения заявителем претензии отказа в добровольном удовлетворении требований другой стороной, либо неполучения ответа в течение 30 календарных дней с даты направления претензии, заявитель претензии вправе передать спор на рассмотрение в Арбитражный суд г.Кр-ска в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

10. Конфиденциальность

10.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не использовать ее, кроме как в целях исполнения обязательств по настоящему Договору. Сторона, которой предоставлена конфиденциальная информация, обязуется принять меры к ее защите не меньшие, чем принимаемые ею для защиты собственной конфиденциальной информации.

Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному согласию Сторон путем подписания двустороннего соглашения, кроме случаев, когда Договором прямо предусмотрена возможность изменения условий в одностороннем порядке. Несоблюдение письменной формы, а также отсутствие подписи уполномоченного представителя или печати одной из Сторон влечет недействительность соглашения об изменении или расторжении Договора.

Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по инициативе Покупателя при условии направления другой Стороне письменного уведомления о расторжении не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

Все характеристики выбранного варианта Сруба: размеры сруба, комплектация, проект Сруба, пиломатериалы, стоимость, возможные дополнения, формы оплаты и сроки поставки сруба и пиломатериалов оговариваются в Приложении №1, которое согласовывается и подписывается Сторонами Договора и является неотъемлемой его частью.1.4.

Сборка и установка на Участке Сруба, являющегося предметом договора, осуществляется Бригадой, предоставленной Исполнителем, которая осуществляла изготовление указанного Сруба и, в случае выявления дефектов при сборке Сруба, Бригада несет материальную ответственность, соразмерную выявленным недостаткам.1.5.

Договор на изготовление вагон бытовок

Срок поставки – в день подписания данного договора.

поставка осуществляется без предоплаты за товар.

Договор изготовления и поставки строительного вагончика

Whatsapp Viber icon

Аренда бытовок в пик строительства в стране пользуется особым спросом. Цена на такую конструкцию является приемлемой. Однако если она нужна на небольшой период, то лучшее ее арендовать. Для этого стоит заключить договор аренды бытовки.

В случае несоответствия количества или ассортимента товара согласованной заявке в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте товара. 5.4. Обязательства Продавца по отпуску и отгрузки, считаются выполненными с момента передачи товара и подписания представителем Покупателя акта приема-передачи.

Договор купли продажи вагона бытовки образец

Крепление профлиста на крыше осуществляется с помощью саморезов с пресс-шайбой коричневого цвета не менее 8-ми саморезов на лист. 4. Форс-мажорные обстоятельства.

Товар считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем в момент подписания товарной накладной уполномоченным представителем Покупателя.

Оплата Покупателем суммы, указанной в счёте, означает согласие Покупателя с условиями поставки товара, в том числе с наименованием, ценой, количеством товара и сроком поставки.

Несмотря на то, что многие люди никогда не сталкивались с оформлением подобных договоров, хочется отметить, что сделать это возможно собственными силами, т.е. не обращаясь за помощью к юристам. Конечно, всегда можно сделать это, но подумайте, стоит ли терять свое драгоценное время и деньги, когда можно детально изучить образцы документов в сети интернета. В качестве образцовой структуры соглашений такого рода можно привести следующую:

  • Важно указать дату составления договора;
  • Реквизиты сторон.

Здесь важно отметить, потребуется указать данные представителя, доверителя. Кроме того, сюда относятся и данные доверенности, которая собственно и дает на это право;

  • Описание сути сделки.
  • Договор и спецификация — образец

    Количество, ассортимент и качество товара. 2.1. Количество и ассортимент поставляемых товаров зависят от наличия заказываемых товаров у Продавца и подтверждаются товарной накладной на товары или приложениями (спецификациями). 3. Передача товаров Покупателю и их возврат. 3.1. Датой передачи товара считается дата подписания товарной накладной и акта о приеме товара представителем Покупателя. 3.2.

    Заказчик назначает своего представителя, который от имени его совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ.

    Можно воспользоваться обычной ровной поверхностью или же фундаментными блоками. Иногда люди прибегают к применению сварных конструкций. Вагончик может быть оборудован под складское помещение, пост, предназначенный для охраны или временное жилище.

    ПРОИЗВОДИТЕЛЬ не вправе привлекать к производству продукции соисполнителей (субподрядчиков) в рамках данного контракта.

    Типовой образец договора купли-продажи бытовки (вагончика)

    Обеспечить беспрепятственный подъезд автомобильного транспорта подрядчика к своему участку и месту разгрузки (фундаменту); в случае невозможности подъезда транспорта к фундаменту Заказчик обязуется оплатить дополнительные расходы, связанные с транспортировкой сруба, если не оговорено другое.

    В случае если Покупатель отказался от договора в одностороннем порядке, возврату подлежит сумма в размере 30% от фактически оплаченной суммы только после реализации товара указанного в настоящем Договоре. 4.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Продавцом расчетный счет. И если обшивку обрабатывать верно, такая вагонка прослужит Вам более десятка лет. Если же говорить о металлическом материале, то он выглядит более современно, оказывается более прочным (поэтому не боиться не жестких эксплуатационных условий, ни транспортировки) и выдерживает большие нагрузки.

    По истечению 30 дневного срока Продавец вправе продать товар, за который внесли аванс, с суммы внесенного аванса вычесть штрафные санкции. 7.2.

    Договор на строительство бытовок

    ПРОИЗВОДИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК по каждому Заказу в отдельности, оформляют Договор купли-продажи, с обязательным указанием количества продукции, стоимость Заказа, сформированная на условиях настоящего Договора.

    С момента подписания настоящего договора вся предшествующая переписка, документы и переговоры между сторонами по вопросам, являющимся предметом настоящего договора, теряют силу. 8.4 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

    Паспорт на вагон бытовку обязательно необходим, если Вы покупаете это строение или, тем более, собираетесь его сконструировать самостоятельно. Нередко люди оборудуют вагончики для себя и делают из них настоящие дома, обладающие всем необходимым – спальной комнатой, санузлом, кухонным уголком.

    Расчеты по данному договору производятся путем 100% оплаты. 3. Условия передачи Товара 3.1 Передача Товара в соответствии с условиями настоящего договора производится : 3.2 Перевозка Товара до места передачи осуществляется Продавцом за счет покупателя на заранее подготовленную покупателем площадку.

    И именно поэтому имеет смысл денежное вложение в приобретение подобного домика. Просто приобретайте качественно изготовленную бытовку и сделанные затраты обязательно окупятся. Даже если Вы закончите строительные работы и не будете пользоваться временным жилищем самостоятельно, можете арендовать его и получать за это определенную плату.

    Прежде чем купить бытовку или вагончик, в обязательном порядке потребуется внимательно изучить договор, без которого сделка не является действительной. Кроме того, нельзя доверять устным договоренностям, так как всегда есть риски столкнуться с мошенническими действиями.

    Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать техническим требованиям производителя, паспортам качества, гигиеническим заключениям и другой нормативной документации, относящейся к товару.
    В случае поставки товара Покупателю в меньшем количестве, чем предусмотрено в счете, Покупатель вправе потребовать от Поставщика передачи недостающего количества товара.

    Гарантийные обязательства вступают в силу с момента окончания работ по данному Договору (подписания акта сдачи-приемки), при условии соблюдения Заказчиком всех пунктов настоящего Договора и Приложений к нему.10.4. Гарантийные обязательства не распространяются на ущерб, нанесенный третьими лицами, либо Заказчиком вследствие неправильной эксплуатации строения.10.5.

    Наименование, количество поставляемого товара, а также срок поставки, определяемые на основании заявок Покупателя, указываются Поставщиком в счетах на оплату и согласовываются Покупателем путем совершения определенных действий, указанных в пункте 3. настоящего договора.

    Рязани. 10.3 Настоящий договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу на русском языке — по одному для каждой из сторон.

    Существенные условия договора купли-продажи бытовки (вагончика)

    Отказ сторон от исполнения настоящего договора допустим только на основе законно мотивированной причины. 10.6. Все приложения и дополнения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Вовремя извещать Заказчика об обстоятельствах препятствующих исполнению обязанностей Исполнителя согласно настоящему договору. 3. Качество работ. 3.1. Предусмотрена пропитка нижнего каркаса бытовки антисептическим раствором. 3.2. Крепление имитации бруса и вагонки к каркасу осуществляется с помощью оцинкованных гвоздей. Снаружи и внутри строения гвозди бьются через материал (не в потай). 3.3.

    В случае неоплаты товара в течение от 15 до 30 дней по истечении установленного срока оплаты размер пени увеличивается до 2,0% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.

    Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она заключена в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему договору и подписана обеими Сторонами.

    Договор на изготовление вагона бытовки образец

    Существенные условия договора купли-продажи бытовки (вагончика) Такой договор – представляет собой важнейшее соглашение, по нему продавец передает в собственность покупателю движимое нежилое помещение. Что касается предмета договора, то сюда принято относить движимое имущество. Предмет договора – это важнейший пункт документа, соответственно он должен всегда соблюдаться, учтите это.

    Заказчик в случае досрочной сдачи объекта обязан досрочно принять и оплатить выполненные работы. 2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1.

    Любые изменения, дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями сторон. 8.2. Если одна из сторон уведомила другую сторону в письменном виде о желании расторгнуть договор, то при отсутствии взаимных претензий, договор считается расторгнутым через 10 дней с момента уведомления. 9.

    Требования, предъявляемые к договору купли-продажи бытовки (вагончика) Прежде чем приступать к оформлению договора, следует понимать, что он должен обладать письменной формой, ведь это и есть важнейшее условие. Если не соблюсти этого ценного правила, то соглашение нельзя считать заключенным.

    Договор на изготовление вагонов бытовок

    Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, совершенному в письменной форме, подписанному обеими сторонами. 9.2 Заказчик вправе отказаться от использования настоящего договора в следующих случаях:

    • задержки Подрядчиком начала выполнения работ по настоящему договору более чем на календарных дней по причинам, независящих от заказчика, если этой причиной не являются обстоятельства непреодолимой силы – форс-мажор, описанных далее и являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора;
    • некачественного выполнения Подрядчиком работ по настоящему договору.

    Образец договора на поставку, изготовление, приобретения бытовки. Бытовку купить, купить блокконтейнер.

    Срок изготовления продукции может быть увеличен, если в ходе работы возникает необходимость дополнительных согласований к Техническому заданию, на срок, равный сроку, в течение которого будут получены необходимые согласования.

    Доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств будут служить справки, выдаваемые компетентными органами. 10. Иные положения. 10.1 Стороны обязуются предпринимать все усилия для разрешения всех споров и разногласий, которые возникают в отношении, в связи с, или в результате выполнения настоящего договора, путем переговоров и на основании действующего законодательства РФ.

    Количество и ассортимент поставляемых товаров зависят от наличия заказываемых товаров у Продавца и подтверждаются товарной накладной на товары или приложениями (спецификациями).
    Предмет договора – это важнейший пункт документа, соответственно он должен всегда соблюдаться, учтите это.

    Товар, не соответствующий условию данного Договора об ассортименте, считается принятым, если Покупатель в течение 10 дней после его получения не сообщит Продавцу о своем отказе от товара. Получить полный текст 6.3.

    По дополнительным работам составляются акт приемки-передачи (см. п. 10). 5.Срок окончания работ « » 2009г. Окончание работ определяется днем подписания акта сдачи-приемки по данному договору.

    Паспорт на вагон бытовку, договор аренды вагона бытовки образец

    Приемка продукции по качеству и соответствию требованиям Технического задания осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента отгрузки продукции со склада ПРОИЗВОДЛИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКУ с оформлением Акта приема-передачи.

    Образец типового договора купли-продажи бытовки (вагончика) Бытовка (вагончик) – представляет собой разговорное название, как известно это временное помещение. Расчеты по закупке материалов и изготовлению фундамента: В момент приезда мастеров и бригадира и начала выполнения монтажных работ по фундаменту заказчик выплачивает подрядчику (бригадиру) аванс на приобретение необходимых материалов и бетона для изготовления фундамента в сумме % от суммы на изготовление фундамента, что составляет рублей.

    Договор изготовления и поставки строительного вагончика

    Whatsapp Viber icon

    Аренда бытовок в пик строительства в стране пользуется особым спросом. Цена на такую конструкцию является приемлемой. Однако если она нужна на небольшой период, то лучшее ее арендовать. Для этого стоит заключить договор аренды бытовки.

    В случае несоответствия количества или ассортимента товара согласованной заявке в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте товара. 5.4. Обязательства Продавца по отпуску и отгрузки, считаются выполненными с момента передачи товара и подписания представителем Покупателя акта приема-передачи.

    Договор купли продажи вагона бытовки образец

    Крепление профлиста на крыше осуществляется с помощью саморезов с пресс-шайбой коричневого цвета не менее 8-ми саморезов на лист. 4. Форс-мажорные обстоятельства.

    Товар считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем в момент подписания товарной накладной уполномоченным представителем Покупателя.

    Оплата Покупателем суммы, указанной в счёте, означает согласие Покупателя с условиями поставки товара, в том числе с наименованием, ценой, количеством товара и сроком поставки.

    Несмотря на то, что многие люди никогда не сталкивались с оформлением подобных договоров, хочется отметить, что сделать это возможно собственными силами, т.е. не обращаясь за помощью к юристам. Конечно, всегда можно сделать это, но подумайте, стоит ли терять свое драгоценное время и деньги, когда можно детально изучить образцы документов в сети интернета. В качестве образцовой структуры соглашений такого рода можно привести следующую:

    • Важно указать дату составления договора;
    • Реквизиты сторон.

    Здесь важно отметить, потребуется указать данные представителя, доверителя. Кроме того, сюда относятся и данные доверенности, которая собственно и дает на это право;

  • Описание сути сделки.
  • Договор и спецификация — образец

    Количество, ассортимент и качество товара. 2.1. Количество и ассортимент поставляемых товаров зависят от наличия заказываемых товаров у Продавца и подтверждаются товарной накладной на товары или приложениями (спецификациями). 3. Передача товаров Покупателю и их возврат. 3.1. Датой передачи товара считается дата подписания товарной накладной и акта о приеме товара представителем Покупателя. 3.2.

    Заказчик назначает своего представителя, который от имени его совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ.

    Можно воспользоваться обычной ровной поверхностью или же фундаментными блоками. Иногда люди прибегают к применению сварных конструкций. Вагончик может быть оборудован под складское помещение, пост, предназначенный для охраны или временное жилище.

    ПРОИЗВОДИТЕЛЬ не вправе привлекать к производству продукции соисполнителей (субподрядчиков) в рамках данного контракта.

    Типовой образец договора купли-продажи бытовки (вагончика)

    Обеспечить беспрепятственный подъезд автомобильного транспорта подрядчика к своему участку и месту разгрузки (фундаменту); в случае невозможности подъезда транспорта к фундаменту Заказчик обязуется оплатить дополнительные расходы, связанные с транспортировкой сруба, если не оговорено другое.

    В случае если Покупатель отказался от договора в одностороннем порядке, возврату подлежит сумма в размере 30% от фактически оплаченной суммы только после реализации товара указанного в настоящем Договоре. 4.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Продавцом расчетный счет. И если обшивку обрабатывать верно, такая вагонка прослужит Вам более десятка лет. Если же говорить о металлическом материале, то он выглядит более современно, оказывается более прочным (поэтому не боиться не жестких эксплуатационных условий, ни транспортировки) и выдерживает большие нагрузки.

    По истечению 30 дневного срока Продавец вправе продать товар, за который внесли аванс, с суммы внесенного аванса вычесть штрафные санкции. 7.2.

    Договор на строительство бытовок

    ПРОИЗВОДИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК по каждому Заказу в отдельности, оформляют Договор купли-продажи, с обязательным указанием количества продукции, стоимость Заказа, сформированная на условиях настоящего Договора.

    С момента подписания настоящего договора вся предшествующая переписка, документы и переговоры между сторонами по вопросам, являющимся предметом настоящего договора, теряют силу. 8.4 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

    Паспорт на вагон бытовку обязательно необходим, если Вы покупаете это строение или, тем более, собираетесь его сконструировать самостоятельно. Нередко люди оборудуют вагончики для себя и делают из них настоящие дома, обладающие всем необходимым – спальной комнатой, санузлом, кухонным уголком.

    Расчеты по данному договору производятся путем 100% оплаты. 3. Условия передачи Товара 3.1 Передача Товара в соответствии с условиями настоящего договора производится : 3.2 Перевозка Товара до места передачи осуществляется Продавцом за счет покупателя на заранее подготовленную покупателем площадку.

    И именно поэтому имеет смысл денежное вложение в приобретение подобного домика. Просто приобретайте качественно изготовленную бытовку и сделанные затраты обязательно окупятся. Даже если Вы закончите строительные работы и не будете пользоваться временным жилищем самостоятельно, можете арендовать его и получать за это определенную плату.

    Прежде чем купить бытовку или вагончик, в обязательном порядке потребуется внимательно изучить договор, без которого сделка не является действительной. Кроме того, нельзя доверять устным договоренностям, так как всегда есть риски столкнуться с мошенническими действиями.

    Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать техническим требованиям производителя, паспортам качества, гигиеническим заключениям и другой нормативной документации, относящейся к товару.
    В случае поставки товара Покупателю в меньшем количестве, чем предусмотрено в счете, Покупатель вправе потребовать от Поставщика передачи недостающего количества товара.

    Гарантийные обязательства вступают в силу с момента окончания работ по данному Договору (подписания акта сдачи-приемки), при условии соблюдения Заказчиком всех пунктов настоящего Договора и Приложений к нему.10.4. Гарантийные обязательства не распространяются на ущерб, нанесенный третьими лицами, либо Заказчиком вследствие неправильной эксплуатации строения.10.5.

    Наименование, количество поставляемого товара, а также срок поставки, определяемые на основании заявок Покупателя, указываются Поставщиком в счетах на оплату и согласовываются Покупателем путем совершения определенных действий, указанных в пункте 3. настоящего договора.

    Рязани. 10.3 Настоящий договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу на русском языке — по одному для каждой из сторон.

    Существенные условия договора купли-продажи бытовки (вагончика)

    Отказ сторон от исполнения настоящего договора допустим только на основе законно мотивированной причины. 10.6. Все приложения и дополнения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Вовремя извещать Заказчика об обстоятельствах препятствующих исполнению обязанностей Исполнителя согласно настоящему договору. 3. Качество работ. 3.1. Предусмотрена пропитка нижнего каркаса бытовки антисептическим раствором. 3.2. Крепление имитации бруса и вагонки к каркасу осуществляется с помощью оцинкованных гвоздей. Снаружи и внутри строения гвозди бьются через материал (не в потай). 3.3.

    В случае неоплаты товара в течение от 15 до 30 дней по истечении установленного срока оплаты размер пени увеличивается до 2,0% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.

    Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она заключена в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему договору и подписана обеими Сторонами.

    Договор на изготовление вагона бытовки образец

    Существенные условия договора купли-продажи бытовки (вагончика) Такой договор – представляет собой важнейшее соглашение, по нему продавец передает в собственность покупателю движимое нежилое помещение. Что касается предмета договора, то сюда принято относить движимое имущество. Предмет договора – это важнейший пункт документа, соответственно он должен всегда соблюдаться, учтите это.

    Заказчик в случае досрочной сдачи объекта обязан досрочно принять и оплатить выполненные работы. 2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1.

    Любые изменения, дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями сторон. 8.2. Если одна из сторон уведомила другую сторону в письменном виде о желании расторгнуть договор, то при отсутствии взаимных претензий, договор считается расторгнутым через 10 дней с момента уведомления. 9.

    Требования, предъявляемые к договору купли-продажи бытовки (вагончика) Прежде чем приступать к оформлению договора, следует понимать, что он должен обладать письменной формой, ведь это и есть важнейшее условие. Если не соблюсти этого ценного правила, то соглашение нельзя считать заключенным.

    Договор на изготовление вагонов бытовок

    Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, совершенному в письменной форме, подписанному обеими сторонами. 9.2 Заказчик вправе отказаться от использования настоящего договора в следующих случаях:

    • задержки Подрядчиком начала выполнения работ по настоящему договору более чем на календарных дней по причинам, независящих от заказчика, если этой причиной не являются обстоятельства непреодолимой силы – форс-мажор, описанных далее и являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора;
    • некачественного выполнения Подрядчиком работ по настоящему договору.

    Образец договора на поставку, изготовление, приобретения бытовки. Бытовку купить, купить блокконтейнер.

    Срок изготовления продукции может быть увеличен, если в ходе работы возникает необходимость дополнительных согласований к Техническому заданию, на срок, равный сроку, в течение которого будут получены необходимые согласования.

    Доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств будут служить справки, выдаваемые компетентными органами. 10. Иные положения. 10.1 Стороны обязуются предпринимать все усилия для разрешения всех споров и разногласий, которые возникают в отношении, в связи с, или в результате выполнения настоящего договора, путем переговоров и на основании действующего законодательства РФ.

    Количество и ассортимент поставляемых товаров зависят от наличия заказываемых товаров у Продавца и подтверждаются товарной накладной на товары или приложениями (спецификациями).
    Предмет договора – это важнейший пункт документа, соответственно он должен всегда соблюдаться, учтите это.

    Товар, не соответствующий условию данного Договора об ассортименте, считается принятым, если Покупатель в течение 10 дней после его получения не сообщит Продавцу о своем отказе от товара. Получить полный текст 6.3.

    По дополнительным работам составляются акт приемки-передачи (см. п. 10). 5.Срок окончания работ « » 2009г. Окончание работ определяется днем подписания акта сдачи-приемки по данному договору.

    Паспорт на вагон бытовку, договор аренды вагона бытовки образец

    Приемка продукции по качеству и соответствию требованиям Технического задания осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента отгрузки продукции со склада ПРОИЗВОДЛИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКУ с оформлением Акта приема-передачи.

    Образец типового договора купли-продажи бытовки (вагончика) Бытовка (вагончик) – представляет собой разговорное название, как известно это временное помещение. Расчеты по закупке материалов и изготовлению фундамента: В момент приезда мастеров и бригадира и начала выполнения монтажных работ по фундаменту заказчик выплачивает подрядчику (бригадиру) аванс на приобретение необходимых материалов и бетона для изготовления фундамента в сумме % от суммы на изготовление фундамента, что составляет рублей.

    Документы на строительную бытовку

    Поскольку бытовки в категорию объектов капстроительства не попадают, часто перемещаются между объектами, могут использоваться в качестве торгового зала, для этих построек необходима документация.

    Например, строительные бытовки необходимо перевозить с учетом их размеров, так как для негабаритных грузов необходимо специальное разрешение из ГИБДД. Площадь торгового места влияет на показатель базовой доходности ИП при оформлении налоговой и бухгалтерской документации. Ведь эти мобильные постройки часто используются на складах и в торговой сфере при реализации металлопроката, лесо- и пиломатериалов.

    Какие документы необходимы владельцу бытовки?

    При оформлении купли/продажи бытовка становится продукцией производителя, на которую в обязательном порядке создается паспорт. Этот документ оформляется по существующим нормативам/правилам, а не в произвольной форме. В паспорте содержится информация:

    • назначение бытовки – жилой вагончик, санблок, баня и так далее
    • условия эксплуатации – для какого климата и погодных условий создана постройка
    • технические характеристики – ресурс, вес, использованные материалы (конструкционные и облицовки), габариты, площадь
    • чертежи – внутренняя планировка, фасады, позиционирование оконных/дверных блоков, тип и направление открывания створок
    • пояснительная записка – условия транспортировки, монтажа, строповки, эксплуатации
    • гарантийные обязательства – подробное описание для качественного использования товара

    Без паспорта крайне сложно проводить сделки с приобретенным товаром, транспортировать его при необходимости. При значительном износе бытовки владелец сможет заменить силовые конструкции, гидроизоляцию и утеплитель материалами с максимально схожими характеристиками, взяв необходимую информацию из техпаспорта.

    Договор купли/продажи необходим для подтверждения права собственности на эту продукцию. Например, без этого документа бытовку могут не выгрузить на вашем объекте при доставке силами производителя. А повторная доставка обеспечит дополнительные затраты частного лица или строительной организации, которой вагон бытовка необходима в пятне застройки для проживания рабочих.

    Кроме того, производитель Бытовки РФ покупает б/у бытовки, поэтому указанная документация избавит собственника от лишних недоразумений.

    Нюансы документации для бытовок

    Согласно действующему законодательству бытовки не являются недвижимым имуществом, не входят в категорию объектов капстроительства. Поэтому вагончики не нужно (и невозможно) ставить на учет в БТИ – при наличии договора покупки и техпаспорта их можно перемещать между объектами многократно без каких-либо проблем.

    Отдельные пункты указанной документации позволяют:

    • обеспечить максимальный эксплуатационный ресурс, так как подробно указаны все используемые в силовом каркасе материалы конструкции
    • исключить несчастный случай и травматизм во время погрузочных работ, благодаря схемам строповки и требованиям ТБ монтажных работ
    • снизить бюджет установки/демонтажа за счет применения бюджетных фундаментов на устойчивых основаниях
    • произвести качественный ремонт облицовок, пиломатериалов силового каркаса, чтобы модульные бытовки прослужили дольше.

    Поскольку силовой каркас бытовок изготовлен из пиломатериалов, их доставляют в пятно застройки и перемещают в дальнейшем в собранном виде. Консультации сотрудников Бытовки РФ позволят повысить срок службы продукции, подобрать оптимальные планировки, экстерьеры фасадов и отделку внутренних помещений.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector