Договор с Заказчиком на уборку помещения

Договор с Заказчиком на уборку помещения

Договор бытового подряда на уборку квартиры

Договор N _____ бытового подряда на уборку квартиры

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика уборку квартиры Заказчика, находящейся по адресу: ____________________ (далее – “помещение”).

1.2. Задание Заказчика на уборку помещения:

1.2.1. Перечень работ:

– мойка окон в количестве _____ шт.;

– мойка зеркал и стеклянных поверхностей в количестве _____ шт.;

– чистка сантехники: ____________________;

– мойка пола с покрытием: _______________ (пол окрашенный, светлый неокрашенный, паркет, ламинат, линолеум);

– химическая чистка ковровых покрытий в количестве _____ шт.;

– чистка мягкой мебели: ____________________;

1.2.2. Дополнительные пожелания:

1.3. Исполнитель осуществляет уборку помещения с помощью собственного оборудования и чистящих средств. Стоимость чистящих средств входит в стоимость работ по настоящему договору.

1.4. Специальное предложение: в случае подачи Заказчиком заявки на уборку квартиры в течение __________ с момента __________ Исполнитель предоставляет Заказчику скидку в размере _____% от стоимости работ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Приступить к выполнению работ не позднее “__”__________ ____ г.

2.1.2. Выполнить работы, перечисленные в пп. 1.2.1 настоящего договора, в течение __________ с момента их начала.

2.1.3. По окончании работ уведомить об этом Заказчика.

2.1.4. Не позднее __________ с момента окончания работ передать Заказчику оригиналы акта выполненных работ и счета на оплату.

2.2. Исполнитель вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика, если в процессе выполнения работ Сторонами устно не согласовано иное.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Обеспечить сотрудникам Исполнителя доступ в помещение.

2.3.2. Предоставить сотрудникам Исполнителя место для хранения оборудования и одежды.

2.3.3. Обеспечить Исполнителя источниками электропитания, источниками водоснабжения.

2.3.4. Оплатить выполненную работу в порядке, предусмотренном настоящим договором.

2.4. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых работ, давать сотрудникам Исполнителя устные указания по поводу выполнения работ.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ, перечисленных в пп. 1.2.1 настоящего договора, рассчитана на основании прейскуранта Исполнителя (Приложение N _____), который является неотъемлемой частью настоящего договора, и составляет всего _______________ руб., включая НДС 18%.

3.2. Заказчик обязан оплатить выполненную Исполнителем работу в течение __________ с момента получения оригиналов счета на оплату и акта выполненных работ путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, а Исполнитель обязан выдать Заказчику кассовый чек.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения Исполнителем сроков, предусмотренных пп. 2.1.1 и 2.1.2 настоящего договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере __________ (_____________) рублей за каждый день просрочки.

4.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных работ Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. В случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Исполнителем настоящего договора Заказчик вправе воспользоваться правами, предоставленными ст. ст. 503 – 505 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также правами, предоставленными Законом “О защите прав потребителей” от 07.02.1992 N 2300-1.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются путем переговоров.

5.2. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны обращаются за разрешением спора в суд в порядке, установленном действующим законодательством.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

6.2. Заказчик вправе в любое время до окончания работ отказаться от исполнения настоящего договора, устно предупредив сотрудников Исполнителя, находящихся в помещении, а также уведомив Исполнителя по телефону __________. В этом случае Заказчик уплачивает Исполнителю часть стоимости работ пропорционально части работы, фактически выполненной Исполнителем на момент отказа Заказчика.

6.2.1. Заказчик вправе требовать расторжения настоящего договора без оплаты выполненной работы, а также возмещения убытков в случаях, когда вследствие неполноты или недостоверности полученной от Исполнителя информации был заключен договор на выполнение работы, не обладающей свойствами, которые имел в виду Заказчик.

6.3. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

6.4. Неотъемлемыми частями настоящего договора являются следующие приложения:

6.4.1. Прейскурант Исполнителя (Приложение N _____).

6.4.2. Акт выполненных работ (Приложение N _____).

Договор на уборку офиса

Типовой договор на уборку офиса

Предмета договора

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя выполнение работ (оказание услуг) по уборке служебных помещений, согласно Калькуляции (Приложение №1).

1.2. Уборка проводится ____ раз в неделю,

  • Площадь служебных помещений – _____ м.кв.
  • График уборки:
  • основная уборка с _____ до _____
  • поддерживающая уборка с _____ до _____

1.3. Указанные виды работ в п.1.1. ЗАКАЗЧИК поручает ИСПОЛНИТЕЛЮ провести по адресу: __________________________________________________________.

Стоимость работ и порядок расчета

2.1. Стоимость работ, выполняемых в течение одного календарного месяца, составляет __________ (______________________) руб. ____ коп., не облагается НДС согласно ст.346.12, 346.13 НК РФ (Применение Упрощенной системы налогообложения) на основании Уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения ИФНС России № 46 от 27.02.2015.

2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ ежемесячно подтверждает выполненную работу по уборке Актом приемки -сдачи работ.

Порядок взаимодействия сторон

3.1. Работы, согласно п 1.1. настоящего Договора, проводятся в помещениях ЗАКАЗЧИКА в согласованное сторонами время.

3.2. В случае возникновения претензий у ЗАКАЗЧИКА по качеству и количеству выполненных ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ, ЗАКАЗЧИК обязан в течение 2 (двух) календарных дней со дня предоставления Акта приемки-сдачи работ уведомить о своих претензиях ИСПОЛНИТЕЛЯ в письменном виде. Если в указанные сроки ЗАКАЗЧИК не предоставит свои письменные замечания на Акте приемки-сдачи работ, то Акт приемки-сдачи работ считается утвержденным и подлежит оплате.

3.3. На основании письменных замечаний по качеству и количеству выполненных работ стороны обязуются в течение 2 дней оформить претензии в виде двухстороннего Акта с указанием сроков их исправления.

Обязательства и ответственность сторон.

4.1. ЗАКАЗЧИК обязуется обеспечить доступ ИСПОЛНИТЕЛЯ на объекты для проведения работ, согласно п. 1.1. настоящего Договора и условия.

4.2. ЗАКАЗЧИК обязуется осуществлять оплату работ ИСПОЛНИТЕЛЮ по Договору на основании счетов в полном объеме в течение 3 (трех) рабочих дней, со дня получения оригинала счета.

4.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнить работы, согласно п. 1.1., качественно и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.4. Во время проведения работ ответственность за технику безопасности несет ИСПОЛНИТЕЛЬ.

4.5. В случае нанесения материального ущерба ЗАКАЗЧИКУ при проведении ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ, Исполнитель обязуется возместить ущерб ЗАКАЗЧИКУ. Размер ущерба, нанесенного ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ, по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ, сроки возмещения и форма согласовываются сторонами и оформляются в письменной форме в виде Акта.

4.6. В случае не подписания ИСПОЛНИТЕЛЕМ Акта в пятидневный срок, размер ущерба считается согласованным и подлежит возмещению в срок и в порядке, определенном в Акте. Срок возмещения ущерба не должен превышать одного месяца.

4.7. В случае не обеспечения ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ доступа на объект, согласно п. 1.2. настоящего Договора, и условий для качественного выполнения работ, согласно п. 1.1. настоящего Договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ материальной ответственности перед ЗАКАЗЧИКОМ не несет.

Прочие условия

5.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему Договору стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров мирным путем, они будут рассматриваться в Арбитражном суде города Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Настоящий Договор заключен на срок с «___» ________ 20__ г. по «___» ________ 20__ г. Каждая из Сторон вправе расторгнуть действие Договора досрочно, письменно предупредив об этом другую Сторону не менее, чем за 30 (тридцать) дней.

5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежащими уполномоченными представителями обеих сторон.

5.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания надлежащими уполномоченными представителями обеих сторон, составлен и подписан в 2-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

Читать еще:  Как составить срочный трудовой договор с совместителем?

Договор на уборку

  • Кто поможет составить договор на уборку квартиры и сколько стоит.
  • Договор подряда на уборку. На какой срок можно заключать.
  • Правомерно ли отсутствие договора на уборку мусора и самой уборки в ГСК г.Казани.
  • Как составить договор на уборку территории рынка от снега с физ лицом.
  • Может ли администрация обязать заключить договор на уборку снега.
  • Договор на выполнение работ
  • Договор на оказание услуг
  • Договор на работу
  • Договор на строительство
  • Договор на покупку

1.1. Обратитесь к любому юристу. Услуга платная.

1.2. Указанная услуга платная. Вам необходимо обратиться конкретно на прямую к юристу и запросить у него указанную услугу.

1.3. Обратитесь непосредственно к любому юристу. Он обязательно поможет в составлении договора. За определённую плату. Смотрите стоимость оказываемых услуг.

2.1. Ваша компания входит в обязательный перечень организаций необходимых для обеспечения жизнедеятельности граждан. По разъяснениям министерства труда. В случае дополнительной дезинфекции необходимо решить вопрос с подписанием дополнительного соглашения на данную услугу.

3.1. Вы должны платить за вывоз мусора согласно вашей кв.м магазина.

4.1. Вы хотите рассчитать какую сумму вам заплатят с квадратного метра?

5.1. Ст. 717 ГК РФ
Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

5.2. Расторгайте договор ст. 450 ГК РФ.

6.1. На договор гпх не распространяется трудовое законодательство. Попробуйте установить факт трудовых отношений в суде.

6.2. в соответствии со ст. 424 ГК РФ исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон.
Нормы трудового кодекса, в том числе о минимальной оплате труда к договорам возмездного оказания услуг не применяются.
Вы конечно можете обратится с жалобой в трудовую инспекцию о заключении гражданско-правового договора вместо трудового или в суд с иском об установлении факта трудовых отношений, но:
1. обращение не равно удовлетворение требований;
2. трудовой договор не гарантирует оплату по МРОТ;
3. могут быть не формальные санкции со стороны заказчика.

7.1. Договор услуг должен быть от ТСН. Такие моменты зачастую не прописаны в Уставе, думаю в разумных пределах 1-2 дня. Если у них есть Регламент по таким вопросам – выясните.

8.1. Это все ему еще надо доказать в суде.

9.1. Вы обязаны оплачивать согласно договору. Если в договоре нет пункта за уборку то тогда вы не обязаны.

9.2. Надо почитать ваш договор аренды и его условия.

10.1. Договор вы можете заключить на тот срок, на который Вам необходимо. Если же срок пока не согласован, можно заключить договор на неопределенный срок, прописав в нем расторжение по предварительному уведомлению с Вашей стороны.
Относительно иных указанных Вами условий – это не обязательно, но чем детальнее будут прописаны условия и обязанности, тем меньше будет вероятности возникновения споров.

11.1. Вы откроете ИП по месту регистрации по месту жительства. Иные вопросы по поводу офиса в данном случае Вам задавать не будут.

11.2. Если открываете ООО – то нужен юридический адрес в нежилом помещении. Если ИП – то подаете заявление о постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя по месту своей регистрации, вести деятельность можно в любом городе РФ.

12.1. Олеся! Необходимо изучить договор, который с Вами заключен: нужно понять, на какой срок заключен, условия оплаты. Кто определяет, что Вы должны выйти 24-го или 25-го? Также нужно понимать, как регулируется ситуация при уклонении от подписания актов. Вообще, на практике обычно пишется мотивированный отказ от подписания актов в установленный договором срок. И если в установленный срок мотивированного отказа от заказчика не поступает, то акт считаются подписанными без претензий, а работа считается выполненной. Как у Вас указано – я не знаю.

13.1. Обратитесь в жилищную инспекцию и прокуратуру, Роспотребнадзор с жалобой.

14.1. Александр!
Вам нужно выставить претензию на имя Генерального директора той фирмы, с которой у вас заключены отношения и указать пункты договора, которые нарушают сотрудники компании и в чем заключаются нарушения. И предложите из устранить добровольно в течение определенного срока. В случае неисполнения применяйте ответственность, которая предусмотрена договором.

15.1. То лицо, с которым собственник заключит договор на уборку.

16.1. Вы можете заключить гражданский правовой договор на уборку и он не будет признаваться трудовым, если носит кратковременный и разовый характер.

16.2. Да, конечно! Ничего не мешает Вам заключить договор ГПХ с физлицом на уборку офиса.

17. В договоре с жэком указан перечень оказываемых им услуг, всего 13 пунктов.

Если Жек по факту выполняет только одну из 13 услуг, а именно уборку придомовой территории, то могу ли я требовать перерасчет в меньшую сторону оплаты?

Жек не выполняет описанные в договоре услуги, а точнее выполняет исправно только одну услугу, уборки территории на протяжении длительного времени 6 лет.

17.1. Конечно можете. Классический иск и защите прав потребителя.

18.1. Таким образом недобросовестные работодатели уходят от налогов, от исполнения своих обязательств по трудовым отношениям, скрывая их фиктивными договорами подряда.

19.1. Договор никакой не был заключен? Если нет – то ситуация сложнее, но не безвыходная.

Необходимо подготовить документы в суд, а первоначально хорошо к нему подготовиться. По закону если нет договора, то нужно сначала доказать факт наличия трудовых отношений, именно факт, что Вы убирались (в том случае если не трудовой договор, а договор иного типа: подряда, выполнения работ). Поэтому собирайте любые зацепки, доказательства. Затем в суд.
За помощью в составлении документов (претензий, жалоб, исковых заявлений и др.) и за более подробной консультацией Вы можете обратиться к выбранному Вами юристу на сайте.
Всего доброго!

20.1. В статье 15 ТК РФ ясно же сказано:Заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается.
В данном случае с уборщицей точно такая же ситуация Здесь необходимо заключать не договор ГПХ а трудовой договор ст 57 ТК РФ.

21.1. Уборка общедомовых помещений должна осуществляться в рамках оказания услуг по содержанию общего имущества дома. Если в доме есть управляющая организация или ТСЖ (ЖСК), то они обязаны организовать уборку подъезда. “Старшая по подъезду” вообще не обладает никаким полномочиями по решению вопроса о содержании общего имущества дома, этим должно заниматься общее собрание собственников. Читайте Жилищный кодекс РФ.

21.2. Общее собрание собственников простым большинством голосов может принять решение о необходимости заключения договора с клининговой компанией, и тогда Вам придется подчиниться.

22.1. На данный вопрос повторно сообщаю.
Что через суд либо претензию вы вправе получить денежные средства обратно, а также компенсацию морального вреда, юридических расходов.

Ваш спор можно попробовать решить, обратившись в полицию с заявлением. Распечатайте все платежки о перечислениях и приложите их к заявлению, копию расписки

Но дело в том, что в расписке не указаны сроки возврата залога.

23.2. Если грамотно напишите претензию, а потом иск в суд, тогда вы вернете залог, компенсируете моральный вред, получите проценты за пользование вашими деньгами, а также возмещение юридических расходов.
Шансы у вас практически 100 процентные максимум из этой суммы отдадите 1000 рублей на уборку.

23.3. На Ваш вопрос я могу Вам дать ответ следующего содержания:

Пишите претензию с требованием вернуть деньги, в случае отказа в суд

Спасибо за обращение на сайт.

24.1. Игорь, Вы можете заключить с человеком, скажем, договор оказания услуг, но, на мой взгляд, это будет договор с элементами других договоров, т.к. Вы ему будете предоставлять место жительства. Составление договора поручите юристу.

25.1. Следует полагать что тут осуществлена скрытая комиссия. Понимаете, в Уголовном Кодексе РФ есть статья 159, которая определяет возможность привлечения риэлтора к ответственности по формулировке «завладение чужими денежными средствами путем обмана или введения в заблуждение». Для начала необходимо написать заявление в правоохранительные органы, где изложить всю информацию, которая могла бы помочь следствию. Затем нужно принимать участие в следственных действиях, давать показания, помогать в сборе доказательств, зная, что вторая сторона сделки также будет привлекаться к следственным действиям. К слову, зная о наказании, агентство или частный риэлтор еще на этапе следствия будут склонны возместить ущерб, так что все может решиться благополучно еще до суда.
Всего вам наилучшего!

Читать еще:  Нужно ли заключать договор при проведении семинаров?

25.2. Снял через риэлтора квартиру с оформлением соответствующего договора. На следующий день при уборке и подготовке к перееду в данную квартиру был обнаружен скрытый дефект – плесень и сильный грибок по 2-м стенам под стеновой обшивкой. Можно ли вернуть деньги (комиссию) с риэлтора?

Можно, если в договоре есть пункты, предусматривающие требования к квартире.

26. Кто поможет составить договор на уборку квартиры и сколько стоит.

26.1. Оксана здравствуйте, в зависимости от сложности договора от 800 до 1000 рублей в течении двух дней вы получите готовый документ, если нужно могу сопроводить.

26.2. Вам нужен договор возмездного оказания услуг, существенными условиями которого являются предмет договора, стоимость услуг. Предмет договора должен быть четко описан в тексте, т.е. должно быть понятно, какая именно услуга должна быть оказана. Также необходимо предусмотреть в договоре порядок оплаты услуг. Остальные условия договора зависят от того, кем по договору будете являться Вы.

26.3. Средняя цена составления подобного договора в обычные дни составляет 2000 руб. В праздничные дни это может стоить дороже, как и срочное составление. Обращайтесь к любому юристу.

27. Договор подряда на уборку. На какой срок можно заключать.

27.1. На необходимый для выполнения работы срок.
В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).
Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.

28. Правомерно ли отсутствие договора на уборку мусора и самой уборки в ГСК г.Казани.

28.1. Правомерно ли отсутствие договора на уборку мусора и самой уборки в ГСК г.Казани.
Нет конечно. Это незаконно.

28.2. С жалобой на ГСК следует обратиться в государственный экологический надзор, они быстро вразумят руководство кооператива о необходимости организовать вывоз мусора.

29. Как составить договор на уборку территории рынка от снега с физ лицом.

29.1. ГК РФ Статья 779. Договор возмездного оказания услуг

Позиции высших судов по ст. 779 ГК РФ >>>
Путеводитель по судебной практике (высшие суды и арбитражные суды округов) по ст. 779 ГК РФ >>>

1. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
2. Правила настоящей главы применяются к договорам оказания услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, туристическому обслуживанию и иных, за исключением услуг, оказываемых по договорам, предусмотренным главами 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53 настоящего Кодекса.

30. Может ли администрация обязать заключить договор на уборку снега.

30.1. Однозначно Вас не могут принудить к заключению данного договора.

Всё что нужно знать об уборке помещений после ремонта: цена и образец договора

Актуальный перечень услуг по содержанию объектов коммерческой недвижимости включает в себя клининг, комплексное обслуживание, техническое обслуживание, обеспечение охраны и прочие действия, необходимые для их эксплуатации на максимально безопасном и комфортном уровне.

Разберемся, какие организации занимаются предоставлением подобных услуг, и какова их средняя стоимость по стране.

Уборка помещений после ремонта: важные особенности

Уборка нежилых помещений выполняется с целью соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и идеального порядка. Данную услугу обычно предоставляют частные клининговые компании.

Ежедневная уборка проводится один раз в сутки – в дневное или вечернее время, в зависимости от предпочтений собственника – и включает в себя следующие этапы:

  • устранение пыли и локальных загрязнений;
  • протирание и полировку предметов мебели;
  • очистку мебельной обивки, ковровых покрытий, элементов оргтехники, зеркал и стеклянных поверхностей;
  • мытье дверей и окон, стен и перегородок;
  • наведение порядка и вынос мусора.

В нежилых помещениях, для которых характерна значительная проходимость людей – например, крупных торговых центрах, кинотеатрах, заводах и других предприятиях, целесообразным является выполнение поддерживающей уборки. Данная услуга предполагает:

  • проведение влажной очистки полов и лестниц с полным удалением загрязнений;
  • очистку и дезинфекцию санитарно-технических зон;
  • регулярное пополнение расходных материалов – мыла, салфеток, туалетной бумаги и др.;
  • уборку и вынос мусора, очистку пепельниц;
  • очистку и полировку объектов с зеркальной поверхностью.

Данная услуга осуществляется с применением специальной техники и эффективных профессиональных моющих средств. Она включает в себя:

  • полировку предметов мебели;
  • химическую очистку напольных покрытий и мебельной обивки;
  • мытье оконных и дверных блоков;
  • наведение идеального порядка на участках, характеризующихся трудной доступностью;
  • очистку вентиляционных решеток;
  • удаление загрязнений на элементах, расположенных на высоте более полтора метра.

Коммерческое предложение по уборке помещений

Для проведения работ по уборке нежилых помещений клининговая компания должна удачно составить коммерческое предложение, содержащее следующие пункты:

  1. название здания.
  2. Исходную информацию – полный перечень площадей, подлежащих уборке с указанием их размеров.
  3. Общий размер площади, а также по отдельности размеры внутренних помещений, территории и кровли.
  4. Перечень работ, выполняемых ежедневно, еженедельно, ежемесячно и ежеквартально.
  5. Отдельные перечни работ по уборке территории, выполняемые в летний и зимний период.
  6. Расходы на вывоз твердых бытовых отходов.
  7. Общая стоимость обслуживания объекта.

Актуальная стоимость услуг по РФ

Стоимость услуг по уборке нежилых помещений в РФ зависит как от региона, так и от назначения объекта.

Так, цена послестроительной уборки помещений за кв. м. для Москвы составляет:

  • для офисных помещений – 45-50 р.;
  • для спортивных, торговых и производственных площадей – 35-40;
  • для подземных паркингов, гаражей и прилегающей территории – 25-30.

Стоимость за кв. м. уборки помещения в Санкт-Петербурге может составлять от 20 до 85 рублей.

В других регионах России данная услуга предоставляется по средней стоимости от 19 до 70 рублей.

Уборка помещений после ремонта: цена

Услуга уборки нежилых помещений и офисов после ремонта включает в себя устранение пыльного слоя на мебели, очистку от загрязнений после строительных и отделочных материалов, очистку труднодоступных мест с применением специализированных средств.

Средняя стоимость комплекса таких работ может варьироваться от 75 до 100 рублей за 1 кв.м.

Как заключать договор клининговых услуг по уборке помещений?

Заключение договора клининговых услуг по уборке помещений является обязательным условиям. В данном документе должны присутствовать следующие пункты:

  1. место и дата заключения.
  2. Наименования обеих сторон – исполнителя и заказчика.
  3. Предмет договора с указанием местонахождения помещения и этапов предоставления услуг.
  4. Период действия договора.
  5. Права и обязанность сторон.
  6. Порядок сдачи-приема.
  7. Стоимость предоставления услуг и порядок расчетов.
  8. Ответственность сторон.
  9. Основание для расторжения договора и порядок данной процедуры.
  10. Описание форс-мажорных обстоятельств.
  11. Прочие условия.
  12. Реквизиты и подписи сторон, заключающих договор.

Ниже можно увидеть заполненный договор на оказание клининговых услуг:

Договор с организацией заключается в письменной форме, в двух экземплярах – для каждой из сторон.

Разница между договорами, заключаемыми в физическими и юридическими лицами, заключается в перечне предоставляемых услуг.

Договор на оказание услуг по уборке помещений с физическими лицами подразумевает оказание услуг уборки помещений, в том числе, после ремонта, а также эко-уборку мойку окон.

При заключении договора с юридическими лицами рассматривается более широкий перечень услуг, включающий в себя:

  • уборку помещений и офисов;
  • уборку после строительства и ремонта;
  • мойку окон, витрин, фасадов;
  • вывоз мусора и снега;
  • химическую чистку предметов мебели и напольных покрытий;
  • промышленный альпинизм;
  • дезинфекционную обработку.
Читать еще:  Образец договора аренды личного автомобиля директора

Уничтожение тараканов в нежилых домах

Кто должен морить тараканов в нежилом доме?
С целью уничтожения тараканов в нежилых помещениях следует обращаться в специальные компании, которые подходят к данной деятельности со всей ответственностью.

Проверка помещений на наличие прослушивающих устройств: цена и особенности

В помещениях коммерческого назначения необходимо периодически выполнять проверку на наличие прослушивающих устройств, ведь опасность утечки важной информации слишком велика. Этим занимаются профессиональные компании, предлагающие максимально ответственный комплексный подход.

Данная услуга включает в себя несколько последовательных этапов:

  • визуальный осмотр всего помещения и каждого предмета по отдельности;
  • углубленное обследование с применением специализированного оборудования;
  • проведение тщательного анализа электрической проводки, линий связи и радиоэфира.

В среднем, стоимость таких услуг стартует от 550-600 рублей за 1 кв.м. помещения.

Особенности технического обслуживания нежилых помещений

Техническое обслуживание нежилых объектов включает в себя полный спектр услуг, обеспечивающих надежную эксплуатацию. Их предоставление может осуществляться как собственной сервисной службой, так и наемными специалистами разного профиля.

К данным работам относятся:

  • диагностика и обслуживание систем водо-, тепло-, электроснабжения, канализации, вентиляции и кондиционирования;
  • поддержание фасада, кровли и внутренней отделки в надлежащем состоянии;
  • выполнение косметических ремонтных работ;
  • устранение поломок.

Договор на техническое обслуживание

Если планируется выполнение технического обслуживание сторонними специалистами, необходимо заключение договора. В данном документе исполнитель берет на себя обязанность предоставить заказчику технического обслуживания и содержания нежилого помещения.

На фото ниже можно увидеть типовую форму договора:

Заключение

Своевременная уборка и техническое обслуживание призваны сделать эксплуатацию коммерческой нежилой недвижимости более комфортной. Поэтому в данном направлении следует сотрудничать только с самыми ответственными профессиональными компаниями.

Договор на уборку помещений после ремонта

Образец документа:

Договор N _____ на уборку помещений после ремонта

1. Предмет и цена договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по уборке Объектов Заказчика после ремонта согласно Приложению N _____ к настоящему договору.

1.2. Перечень и цена расходных материалов для туалетных комнат приведены в Приложении N _____ к настоящему договору.

Объемы, порядок, стоимость работ, наименование и количество расходных материалов, а также сроки их выполнения определены сторонами в Приложениях к договору.

1.3. Услуги по договору оказываются по предварительной заявке Заказчика с использованием материалов и оборудования Исполнителя.

1.4. Дополнительные услуги, не являющиеся предметом договора, оказываются Исполнителем на основании письменного (электронного) согласования стоимости работ (услуг) Заказчиком и оплачиваются дополнительно на условиях договора.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:

2.1.1. Качественно производить работы в сроки и в порядке согласно настоящему договору.

2.1.2. Использовать при проведении работ высококачественные (сертифицированные, безопасные для здоровья человека) химические средства, а также собственное специальное оборудование (швабры, моющие устройства, ведра, тряпки и т.д.).

2.1.3. Соблюдать правила техники безопасности, правила пожарной безопасности при проведении работ в помещениях Заказчика согласно условиям настоящего договора.

2.1.4. Устранить недостатки по требованию Заказчика в случае, если работы выполнены ненадлежащим образом, в день проведения уборки Объекта.

2.2. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:

2.2.1. Обеспечить беспрепятственный доступ персонала Исполнителя к Объекту, подлежащему уборке по согласованной заявке.

2.2.2. Оплачивать выполнение работы в сумме, порядке и сроках согласно условиям настоящего договора.

2.2.3. Бесплатно предоставить воду и электроэнергию для проведения работ.

2.3. Заказчик вправе:

2.3.1. В любое время проверять ход и качество работ Исполнителя.

2.3.2. В случае если работы выполнены ненадлежащим образом, Заказчик вправе требовать от Исполнителя в день проведения уборки помещения устранить недостатки, при неисполнении в назначенный срок – отказаться от договора (расторгнуть договор) либо поручить исполнение работ другому лицу.

2.4. Исполнитель вправе:

2.4.1. Самостоятельно определять методы уборки помещения.

2.4.2. По своему усмотрению определять круг сотрудников, осуществляющих уборку Объекта Заказчика.

3. Стоимость и порядок оплаты

3.1. Стоимость работ определена в Приложении N _____ к настоящему договору.

3.2. Оплата работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре, не позднее _____ числа месяца, следующего за месяцем проведения работ.

3.3. Стороны договорились, что стоимость работ не подлежит изменению в одностороннем порядке в течение _______________ со дня заключения настоящего договора и впоследствии не может меняться в одностороннем порядке более чем один раз в год.

4. Ответственность сторон

4.1. Исполнитель несет риск случайного повреждения по его вине убираемого в рамках настоящего договора имущества Заказчика в течение времени проведения уборочных работ и обязуется компенсировать Заказчику стоимость повреждения имущества. Оценка степени нанесенного ущерба имуществу Заказчика производится сторонами совместно, а при не достижении согласия любая из сторон вправе обратиться к независимому эксперту.

Ущерб не возмещается, если был доказан умысел Заказчика, а также если ущерб был нанесен в результате форс-мажорных обстоятельств.

4.2. Работы, выполняемые по настоящему договору, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51870-202 “Услуги бытовые. Услуги по уборке зданий и сооружений. Общие Т.У.” В случае спора по поводу недостатков выполненных работ стороны вправе обратиться к независимому эксперту. Расходы по проведению экспертизы распределяются между обеими сторонами, если ее проведение было инициативой обеих сторон или если каждая сторона оказалась отчасти правой в оценках результатов проведенных Исполнителем работ. При обнаружении существенных недостатков в результате работ по вине Исполнителя расходы по экспертизе относятся на его счет.

4.3. В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего договора при отсутствии вины Исполнителя Заказчик обязан уплатить часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения Исполнителем извещения об отказе от исполнения договора.

4.4. Риск случайной гибели результата работ в период, когда Заказчик уклонялся от принятия его, несет Заказчик.

4.5. В случае задержки оплаты работ Исполнителем начисляются пени в размере 0,1% в день от суммы задержанного платежа.

4.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному договору, только если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательство полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами. К таким обстоятельствам в частности относятся стихийные бедствия, пожары, всеобщие и отраслевые забастовки, война или военные действия, нарушения в работе телекоммуникационных линий связи, издание правовых актов и действия государственных органов Российской Федерации прямо препятствующие, запрещающие или ограничивающие исполнение обязательства стороны по договору.

4.7. Споры, возникшие при исполнении настоящего договора, решаются по возможности путем переговоров между сторонами. В случае недостижения согласия между сторонами споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд ____________________ в установленном законом порядке.

5. Другие условия

5.1. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Если какое-либо из положений настоящего договора становится недействительным, это не затрагивает действительности остальных его положений. В случае необходимости стороны договариваются о замене недействительного положения договора положением, позволяющим достичь сходного экономического результата.

5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, когда они совершены в письменной форме, подписанные уполномоченными на то представителями сторон и приобщены к договору в качестве Дополнительного соглашения.

5.4. Срок действия договора _______________. В случае если за один календарный месяц до истечения срока действия договора ни одна из сторон не заявит о своем намерении прекратить отношения по настоящему договору, настоящий договор считается заключенным на такой же срок на тех же условиях.

5.5. Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке по инициативе одной из сторон с предварительным уведомлением другой стороны не менее чем за 20 рабочих дней до даты расторжения договора.

5.6. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Один экземпляр находится у Заказчика, другой у Исполнителя. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector